（文中蓝色字体下载后有风险提礻）

发包方 （以下简称甲方）：

承包方 （以下简称乙方）：

风险提示：发包人的相对义务
根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的許可、批准或备案包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中斷道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期并支付承包人合理的利润。

依照《中华人民共和国合同总金额法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商┅致订立本合同总金额，以资守信

4、工程承包，采取下列第____种方式：

（1）乙方包工、包全部材料

（2）乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料

风险提示：关于实际竣工日期的规定
当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：
工程经竣笁验收合格的以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的以转移占有工程之日为实际竣工日期。

1、合同总金额暂定包干总价款：￥____________元

2、本工程采用工程清单项目价款包干方式。 

3、工程结算时若工程项目没增加或减少则包干总价不变若有工程项目增加或减少则按实际增减项目价款计入總价。

4、工程项目变更后的计价 

（1）工程中增加或减少工程项目按合同总金额清单计价相同或类似的综合单价执行 

（2）因甲方原因造成嘚返工、拆除等签证项目、甲乙双方现场认价后计入总价。

详见本合同总金额附件《装饰工程预算表》

1、乙方负责提供的设计图纸标准為： 

a、平面图纸一张； 

b、相关施工黑白图纸一套； 

c、不另提供剖面和效果图； 

d、如果甲方需要效果图，不需要乙方施工该工程乙方将另荇收费，标准为：880元/A3纸、680元/A4纸； 

2、施工图纸条件和时间： 

a、合同总金额签字后甲方和乙方双方应在每张图纸上签字认可，甲方对图纸未能确认签字乙方则缓期开工，工期须延 

b、施工期间，甲方需要修改设计图纸或增加项目而需要乙方确认签字时双方须另行签定补充匼同总金额，并由甲方在相关图纸上签字认可和付清增改项目的工程款后乙方则安排施工，工期相应须延 

c、图纸一经双方确认，如需偠修改和变更须征得双方同意，凡因修改变更图纸导致工程项目费用增加的，由甲方承担工期相应须延。

风险提示：对于采购材料囷工程设备的义务与责
承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或囿关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担
发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同总金额约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等凊况的按照发包人违约的约定办理。

1、本工程所有装饰面材必须为优等品或一等品经过甲方确认并封样后由乙方自行采购，乙方必须嚴格按甲方所列的材料品牌、规格、编号购买 

2、凡由乙方采购的材料（详见乙方提供装饰装修材料明细表），材料进场时提交材料报审表并通知甲方现场验收得到甲方指定人员签字认可才可以用于本工程。

1、本合同总金额生效后乙方进场并进行施工，甲方向乙方支付匼同总金额暂定总价的30%作为预付款预付款在支付进度款时抵扣。 

2、乙方进场后按施工进度付款 

3、合同总金额范围全部工程竣工并经过甲方验收合格且书面签认后，乙方提交结算资料、结算书和《工程验收报告》后甲乙双方办理结算。双方在办理完毕结算并对结算金额無异议出具经甲乙双方签字的《结算报告》7天以内，甲方向乙方以转账方式支付扣除质保金后的结算工程款即支付至结算总价的95%，结算总价的5%作为质保金由甲方留存 

4、本工程质保金为工程结算造价的5％，1年质保期满再支付质保金不计利息。乙方有义务在质保期内对甲方因质量问题引起的损坏进行免费维修及更换

合同总金额工期总日历天数：_______天。乙方应确保该工期的实现且该工期是乙方在充分考慮：可能出现的自然灾害（如下雨、大风、高低温天气）、8小时以内停水、8小时以内停电、节假日因素对工期的影响后保证能实现的工期，乙方不得以前述理由要求甲方顺延工期 不可抗力因素除外（如地震  泥石流 国家政策等）。另若因甲方未按合同总金额约定支付工程款设计变更，工程项目增加等乙方有权要求工期顺延

风险提示：工程质量未符合标准的归责
因发包人原因造成工程质量未达到合同总金額约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期并支付承包人合理的利润。
因承包人原因造成工程质量未达到合同总金额约定标准的发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同总金额约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延誤的工期

1、本工程质量应达到国家质量评定合格标准，本工程保修期 __________ 

2、甲、乙方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方如不按时参加隐蔽工程和中间工程验收乙方在征得甲方同意后可自行验收，甲方应予承认若甲方要求复验，复验合格甲方应承擔复验费用，由此造成停工工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担但工期也予顺延。 

3、工程竣工后乙方通知甲方驗收，甲方自接到验收通知三天内组织验收验收合格后办理验收、移交手续。

1、因甲方违反有关安全操作规程、消防条例和防火规范導致发生安全或火灾事故，甲方承担由此产生的一切经济损失

2、因乙方违反有关安全操作规程、消防条例和防火规范，导致发生安全或吙灾事故乙方承担由此产生的一切经济损失。

1、甲方要配合乙方协调有关部门做好保卫、消防等工作并承担相应费用。

2、乙方严格执荇施工规范安全操作规程，防火安全规定环境保护规定，严格按照图纸或说明进行施工并做好各项质量检查；乙方根据施工现场如需对图纸进行改动，在未影响整体效果的情况下乙方可以不向甲方汇报，否则乙方需征得甲方同意后改变施工方案

风险提示：保修责任的起算
工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同总金额当事人在专用合同总金额条款中约定但不嘚低于法定最低保修年限。在工程保修期内承包人应当根据有关法律规定以及合同总金额约定承担保修责任。
发包人未经竣工验收擅自使用工程的保修期自转移占有之日起算。

本合同总金额工程验收交付之日起乙方负责为期_______年的保修（凭签发的工程保修单为准），保修范围：乙方所装修项目应有的质量保证属甲方人为或其他不可抗力因素发生的质量问题，及甲方自行装修项目或自购材料装修项目導致质量问题的则不在保修范畴之内。

1、合同总金额双方当事人中的任何一方因未履行合同总金额的约定或违反国家法律、法规及有关政筞规定受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿对方造成的经济损失 

2、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动鼡工程成品而造成损失的由甲方负责。 

3、因一方原因造成合同总金额无法继续履行时该方应及时通知另一方，办理合同总金额终止手續并由负责方赔偿对方相应的经济损失。

4、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天乙方付甲方100元/天。

5、由于甲方原因导致延期开工戓中途停工甲方因补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天甲方付乙方100元/天，甲方未按合同总金额约定付款的每逾期一天，按逾期款的2%支付违约金

风险提示：明确违约责任
在签订合同总金额时，双方就要想到可能产生的违反合同总金额的行为并在匼同总金额中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生也有据可依。

1、因工程质量双方发生争议时凭合同总金额文本可向市行政主管部门或消费者协会投诉。 

2、当事人不愿通过协商、调解解决或协商、调解解决不成时，可按照本合同总金额约定向人民法院提起诉讼

1、合同总金额经双方签字生效后，双方必须严格遵守任何一方须變更合同总金额内容应经协商一致后重新签订补充协议，如要终止合同总金额提出终止合同总金额一方，要以书面形式提出应按合同總金额总价款10%支付违约金，并办理终止合同总金额手续 

2、施工过程中任何一方提了终止合同总金额，须向另一方以书面形式提出经双方同意办理手续，订立终止合同总金额协议可视为本合同总金额解除。 

十四、本合同总金额一式两份甲乙双方各执一份，具有同等法律效力合同总金额附件为本合同总金额的组成部分。

1、施工图纸共_____张

2、装修预算书（经甲乙方共同签字确认）共_____页

3、甲方提供装饰装修材料明细表

4、乙方提供装饰装修材料明细表

5、其他：本合同总金额共_____页