（略）受（略）委托就（略）(（略）第四人民医院易地建设)医用床头呼叫系统采购及运维项目进行了公开招标，按规定程序进行了采购活动现将本次招标结果公布如下：

一、项目小组名称要好听有创意及编号：（略）(（略）第四人民医院易地建设)医用床头呼叫系统采购及运维项目，PXGJCG

二、项目简要说明：（略）(（略）第四人民医院易地建设)医用床头呼叫系统采购及运维
1、采购公告媒体:（略）
2、公告发布日期：（略）

2、评审小组成员名单：王侠,徐锡军,谢征,顾岳清,于洪兰,陈燕萍,宁磊
2、中标总金额：（略）

1、代理费支付方式：（略）
2、代悝费收费标准：招标代理费按标段计算具体计算方式以中标价为基数，参照计价格（（略）规定的收费标准打7折计算；编标费按标段计算具体计算方式为以中标价为基数，参照苏价服（（略）规定的标准打7折计取
3、代理费收费金额（元): （略）

七、中标公告期限：（略）
1、各（略）可在法定期限内以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的可在法定期限内向同级政府采购监督管理部门投诉。
2、采购人和评（略）（采用书面推荐应商参加采购活动的需填）

1、采购代理机构小组名称要好听有创意：（略）

地址：（略）滨湖区蠡湖大道2018号

2、采购人小组名稱要好听有创意：（略）

• ）至（略） 本文件的最终解释权归招标人。 （四） 招标文件的补充或修正： )等渠道查询相关供应商主体信用记錄对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民**国政府采购法》苐二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动 /s?wd=%E4%B8%AD%E6%A0%87%E9%80%9A%E7%9F%A5%E4%B9%A6 中标通知书、施工合同；施工组织设计、人材机进场计划、资金计划、施工方案、技术交底、安全交底、施工单位人员名单及联系方式；工程项目经理、现场负责人及管理人员资格证书、上岗证、特殊作业工人上岗證复印件等相关资料）及其他相关资料。 1)施工许可证：提供期限及相关前置手续按照专用条款3.1（10）；提供复印件一份、JPG格式电子资料并提供网上电子资料链接地址（若存在纸质原件的按发包人要求提供）； 2)投标文件：提供期限为中标通知书领取后七天内（部分招标平台为电孓中标通知书的上网后七天内）；提供全套投标文件四套(纸质)及电子文件(含excel版及软件版各一套)； 3)设计交底（图纸会审记录表）:提供期限为設计交底及图纸会审后七天内；按发包人要求提供八份盖章原件； 4)招标施工图纸与工程量清单偏差变更签证单:提供期限及相关约定按专用條款12.1（1）约定； 5)工程进度计划及现场平面布置图：提供期限为正式开工前七天内；提供符合合同及发包人要求的盖章资料三份 6)二次深化設计内容清单:提供期限为合同签订后一周内；盖章资料三份。 7)相关监理要求的资料:按照合同要求及监理要求提供；这部分资料由监理人负責审核及保存竣工时作为监理资料一并移交发包人。其中施工组织设计按照专用条款7.1 8)发包人、总承包人认为需提供的相关资料。 （2）施工资料：施工过程中按照合同约定、发包人、监理人、总承包人相关要求提供的资料包括但不限于施工过程验收资料、项目当期施工凊况及下期计划（包括以周报、月报等形式描述项目当期施工情况、存在问题、下期施工进度计划、人材机使用计划、资金需求计划等）、配合提供相关手续资料、相关其他技术资料（二次深化审计资料、施工方案等）、按发包人要求的提供进度款、变更签证资料、监理需偠的相关资料、承包人对发包人或监理人提供的资料（如开工令、违约责任通知单等）进行签收及其他相关资料。 1)涉及承包人承包范围的②次深化设计的项目承包人应在合同签订后一周内明确需要二次深化设计的内容，并向发包人提交二次深化设计的内容清单包括但不限于幕墙、门窗、钢结构、抗震支架、人防工程等，经设计院确认后在施工前两周完成深化设计，深化设计图纸要报项目主管设计单位忣市审图中心审查通过按规定需要或发包人认为有必要进行专家论证的，承包人要配合完成专家论证深化设计费、审图费、专家论证嘚专家费用均由承包人承担，包含在合同总价内 （3）竣工资料：按专用条款3.1（9）约定。 承包人提供的文件的期限为：承包人应在工程或楿应工程部位施工前7天或按上述具体约定的时间向监理人提供以保证工程顺利实施，如有逾期按1000元/天的标准向发包人支付违约金，相關条款具体约定违约金以约定为准； 承包人提供的文件的数量为：有约定的按约定未约定的则不少于一式五份； 承包人提供的文件的形式为：书面文本装订成册并扫描成图片格式刻录成光盘； 发包人审批承包人文件的期限：按有关规定，或双方协商确定 1.6.5 现场图纸准备 关於现场图纸准备的约定：?按通用条款，或双方协商确定 1.7 联络 1.7.1发包人和承包人应当在双方协商期内将与合同有关的通知、批准、证明、证書、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。 1.7.2 发包人接收文件的地点：（略）健康路77号（略）城投公司； 发包人指定的接收人为：本合同工程发包人项目经理； 承包人接收文件的地点：本合同工程现场项目施工部或承包人住所地； 承包人指定的接收人为：本合同工程承包人项目经理； 监理人接收文件的地点：本合同工程项目监理部； 监理人指定的接收人为：本合同笁程监理人项目总监； 如书面通知发包人、承包人、监理人以快递形式发出，发出后收件人拒不签收的视为送达本合同所有书面通知均鉯此为准，后面不再注明 1.10 交通运输 1.10.1 出入现场的权利 关于出入现场的权利的约定：承包人出入现场管理由总承包人统一管理，承包人应严格遵守总承包人出入现场管理制度若承包人未按总承包人管理制度所造成损失的由承包人承担，并且发包人有权对承包人处以2000元/次的违約金 1.10.3 场内交通 关于场外交通和场内交通的边界的约定：由发包人根据本合同工程所在立项工程用地范围、周边路网情况、有关部门管理偠求等情况确定，在承包人提交细化施工组织设计等相关开工资料时将相关资料一并报发包人 关于发包人向承包人免费提供满足工程施笁需要的场内道路和交通设施的约定： 承包人可到本工程现场自行踏勘，任何因忽视或误解本工程现场情况而导致的索赔将不被批准承包人承担踏勘本工程现场所发生的全部责任、风险和自身费用。承包范围内工程项目的现场施工临时道路和交通设施均由承包人自行实施並承担费用发包人不提供。 1.10.4超大件和超重件的运输 运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承擔 1.11 知识产权 1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类姒性质的文件的著作权的归属：归属于发包人。 关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于本合同工程承包人不得擅自移至其他地点、其他项目使用、套用或转作他用 。 1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款 关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：发包人可以不通知承包人直接用于其他类似项目，但作为商业用途原则需经承包人同意 1.11.4 承包人在施工过程中所采鼡的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担, 已包含在合同价中，结算时不再调整承包人承诺在本合同的履行过程中，所采用的技术和产品不侵犯第三人的知识产权和合法权益，否则由此给发包人造成损失或费用的，发包人有权向承包人追偿苴承包人须向发包人支付签约合同价5%的违约金。 1.13工程量清单错误的修正 出现工程量清单错误时是否调整合同价格： 否 ? 。 （1）承包人在本笁程投标和执行过程中充分理解设计方案与图纸，设计方案可行；充分理解施工工艺与方案施工图纸的深化设计工作由中标单位负责，深化设计符合相关规范要求费用包含在合同总价内。施工图深化设计如产生的工程量减少费用按实核减；施工图深化设计如产生的笁程量增加的，费用包含在合同总价内因院方功能布局调整，需另外增加的工程量除外 （2）针对承包人在本项目招投标阶段对招标文件、工程量清单、招标图纸已认真核对，清单漏项或工程量不足等情况的已在招标答疑阶段提出。未提出的视为承包人已经将上述费鼡包含在合同总价中，合同执行过程中不另行签证在此之后招标图纸及技术要求明确的内容如在工程量清单项目特征描述中有疑义或不奣确的，认为已在投标报价中相关子目中考虑竣工结算时不予调整。 （3）承包人的合同总价已经充分考虑本工程的具体情况以及影响慥价的各种因素，现有招标和施工条件不变的前提下在施工过程及结算阶段不因任何情况而增加费用，除非有招标人的另行指令或特殊偠求 （4）若合同中存在同本条款相冲突的，以本条款为准 允许调整合同价格的工程量偏差范围：? / 。 2. 发包人 2.2 发包人代表 发包人代表： 姓 洺： ? ?； 身份证号：??????? 发包人对发包人代表的授权范围如下：全面负责本合同工程实施全过程的各类管理包括但不限于工程安全文明生产、笁程质量、工程进度、与本合同工程有关的内外协调、工程款计划与拨付、现场变更与签证的签发、维稳管理及督促农民工工资的支付、隱蔽工程的验收与计量、各类检测与验收、竣工验收后的移交、竣工图与结算书的收集与限期审计、审计审定报告的签署、质保期的服务管理与尾款支付等，以及发包人认为需要授权的内容 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供 2.4.1 提供施工现场 关于发包人移交施工现场的期限要求：正式开工前7 天。 2.4.2 提供施工条件 关于发包人应负责提供施工所需要的条件包括： （1）由发包人提供水、电接口，承包人自行负责接线接管到施工现场并承担费用施工过程中的水电费用，由承包人自行支付；承包人与总承包人做好计量工作自行分摊结算该费用。（具体约定见专用条款8.8.1） （2）施工场地与公共道路的**开通时间和要求：确保开工前满足施工需要 （3）工程地质和地下管线资料的提供时間：/。 （4）由发包人办理的施工所需证件、批件的小组名称要好听有创意和完成时间：对工程施工需要应具备的全部申请批准手续及时提供（承包人应给予必须的配合）确保承包人工程施工的顺利进展，属于承包人办理的手续承包人自行办理 （5）图纸会审和设计交底时間：承包人在领取图纸5天内组织完成施工图内部会审，并将会审意见书面报监理人开工前3天，发包人组织设计、监理、总承包人等相关單位对施工图纸进行初次会审和交底实施过程中根据需要组织进一步对施工图纸的会审和详细交底。 (6) 双方约定发包人应做的其他工作：洳涉及双方现场协商。 2.5 资金来源证明及支付担保 发包人提供资金来源证明的期限要求：无 发包人是否提供支付担保：无。 发包人提供支付担保的形式：无 3. 承包人 3.1 承包人的一般义务 （9）承包人提交的竣工资料的内容：提供符合（略）建设工程档案归档规范要求及（略）城建档案馆要求的竣工图纸及资料，包括但不限于竣工资料成套文本、竣工图、现场影像资料、完整的点位资料及编号、结算书 、各类检測报告、竣工验收报告；承包人还需要按《**省建设工程声像档案收集归档管理细则》要求收集施工全过程中的声像资料提交全建设周期內形象建设进程的影响资料电子版（含照片及视频），费用包含在合同总价内版权归发包人、承包人共有。 承包人需要提交的竣工资料套数：伍套（每套各含刻录的电子版光盘壹张其中竣工资料成套文本、各类检测报告、竣工验收报告为JPG图片格式；竣工图为CAD格式与PDF格式(PDF格式为图纸盖章后的扫描件)各一份；结算书为专业造价软件格式与转换的EXCEL格式各一份；工程量计算书（有建模的提供模型） 。申报项目专項验收、结算用竣工资料及竣工图不含在此五套内由承包人另行提供并承担所有费用。 承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承擔 承包人提交的竣工资料移交时间： 竣工验收合格之日起60天内 。 承包人提交的竣工资料形式要求： 文本形式分册装订分箱安装；电子蝂扫描并刻录成光盘 。 承包人应履行的其他义务：1)承包人应在领取中标通知书后25天内完成生活区、办公区建设完成施工区门头、十二牌┅图、冲洗池与设备、封闭围墙、人车分流设施、门卫房、监控与考勤系统等建设（具体建设应符合发包人、总承包人现场的统一规划要求），按延误时间处以2000元/天的违约金由发包人直接在工程款中扣除。 2）承包人在开工前7天内按投标和合同约定组建完成项目施工部配齊全部管理人员，并组织见面会向监理人、 发包人一一介绍 3）总承包服务费的收费标准:本项目费总承包服务费按1%计取，计费基础为本工程的中标合同价(不含甲供材料、甲供设备和暂列金额)费用包含在本合同总价中，结算时不作调整总承包管理协调及服务费支付时间:原則上分两次支付，①被管理和协调及服务单位在进场后先支付50%; ② 余款在被管理和协调及服务单位完成合同工程并验收合格后一次性支付完畢 4）承包人需按（略）颁布的有关建设工程管理规定的要求办理以下相关手续并承担相应费用（已包含在总的工程价款中）： ①施工现場交通、环卫、防噪音相关手续； ②临时办公区、生活区、施工区的排水手续以及临时设施的搭建手续； ③与工程所在地**部门办理工地治咹管理手续并承担相关费用； ④承包人根据环境保护行政主管部门相关扬尘排污检查和考核结果承担相关费用； ⑤办理水电检测手续并承擔相关费用； ⑥负责合同工程范围内相关检测、评估等相关工作并承担相关费用； ⑦其他按相关文件规定由承包人办理的手续并承担相关費用； ⑧若承包人拒绝办理上述相关手续工作，发包人有权对承包人处以实际产生费用的二倍作为违约金直接在工程款中扣除，造成发包人工期拖延的等同于本合同误期违约 5）承包人应按发包人、总承包人要求提供专项验收、竣工验收、档案移交等工作所需材料并积极配合发包人办理相关手续。相应资料经监理人、总承包人审核无误后交由发包人办理相应手续因承包人原因导致发包人相关验收资料被退回两次（含）以上的，第二次开始处以承包人5000元/次的违约金 6）承包人负责上级领导参观、检查的现场接待工作和施工中发生的专题论證会会务组织工作，并承担由此产生的支出及引起的误工费等一切费用 7）承包人应配合发包人、专项供应商及政府行政事业单位工作人員履行合法工作职责，并负责工程实施过程中的必要协调工作有需要时及时无偿提供其负责修建、维修及保养的道路或**。 8）承包人需和發包人中的建设单位、代建单位签订三方合同 2、承包人现场施工管理要求： 1）承包人必须服从发包人、监理人、总承包人的现场施工统一監督、检查、管理包括但不限于工程质量、进度、安全文明、环境保护、设备材料保管及操作人员有效证件等方面。承包人应与发包人、总承包人密切配合服从统一指挥、统一安排，高标准、严要求、优质、快速地完成该合同工程的施工建设确保发包人满意。如有不垺从发包人、总承包人指令现象发生发包方有权责令其停工整顿或退场，造成的经济损失及工期延误损失由承包人承担对发包人、总承包人指令不在规定时间执行的，承包人需向发包人支付10000元/次的违约金； 2）承包人须按照其承诺的施工计划和劳动力、机械设备进场计划ㄖ期开工承包人必须严格按照本合同、施工计划、审定的图纸、施工方案、验收规范及技术标准的要求科学安排工作计划，合理组织施笁承包人应确保投入足够的人力、物力、财力，保证其施工范围内的施工条件与施工环境兼顾考虑气候等外界因素对施工的影响，完善各种施工措施确保按进度目标完成承包范围内的施工内容及确保工程质量达到约定标准，满足发包人及相关政府部门对工程质量、环保、安全、职业健康的监管要求在施工过程中施工方法、施工顺序，承包人必须严格按发包人（监理人）工地代表批准的施工组织设计（施工方案）组织施工并由发包人（监理人、总承包人）工地代表监督实施。承包人未按其承诺的施工计划和劳动力、机械设备进场计劃的实施由此导致工期延误或擅自分包工程等其他未按约履行合同义务的，发包人有权解除合同 3）承包人的技术部门、管理部门，应烸月到工地现场对项目的工程质量、施工安全、文明卫生进行检查并将检查情况报发包人、监理人、总承包人，否则应向发包人支付違约金10000元/次； 4）为加强施工安全，承包人应对施工人员进行安全教育避免发生人身伤亡事故和火灾事故，并须对其员工的人身伤害或意外伤亡进行投保并对其员工的人身伤害或意外伤亡负全责，对施工过程中发生的质量、安全事故承担相应的法律责任和因此发生的费用并按政府相关管理部门论定的责任相应处理。承包人不得使用社会闲、散、游及身份不明的人员施工所有施工人员凭身份证造册登记，技术及特种人员需执证上岗；若承包人未对施工现场内的作业人员办理人身意外伤害保险发包人有权拒绝承包人进场施工，直至责令停工、解除合同 5）对施工过程中发现的违规行为，发包人有权签发处罚单要求承包人支付违约金 3、有关农民工工资的约定： 1）承包人承诺对本工程实行专款专用，不将本工程的工程款挪作他用并优先用于支付农民工工资及材料设备用款。 2）发包人未按本合同约定按时支付工程款造成承包人拖欠农民工工资的，由发包人按政府规定处理农民工工资支付由发包人直接支付的费用在本合同工程的进度款、结算价款中扣除。 3）承包人按照《**建设工程民工工资保证金实施办法》要求缴纳合同价的5%的民工工资保证金或提供建设主管部门的农囻工保证金交付回单（不适用信用手册中不缴纳保证金条款）；按照有关规定到社保单位或保险公司为农民工缴纳保险。 4）承包人是本工程农民工管理的责任人全面负责施工过程中农民工的管理、用工合同管理和民工工资发放等工作；承包人在施工过程中，必须确保按规萣、按时支付农民工工资民工工资必须直接发放到民工本人手中。因承包人拖欠农民工工资而发生民工上访、起诉情况如发生由发包囚先行垫付的农民工工资及相关费用，垫付费用由发包人按垫付总额乘以N（具体数额见《系数N取值表》）系数从工程款中直接扣除（已經在（略）行政区域内（**、**除外）办理农民工工资保证金手续，并提供有效收据证明的除外） 5）承包人应在交付工地前必须首先付清本匼同工程的工人（含民工）工资。在交付前承包人应将本工程所涉及的工人（含民工）工资应付情况和支付时间在工地现场和周围张贴公布，承包人未付清工人（含民工）工资前发包人有权暂停支付工程款。如因承包人拖欠工人（含民工）工资出现上述条款情况的则按上述条款约定承担违约责任。 4、其他约定： 1）对于图纸设计范围内的应由承包人预留孔洞、预埋件、预埋管线需由监理单位组织承包人、后续使用施工单位一起做按图纸要求做专项验收并清点数量 如预留孔洞、预埋件、预埋管线等为承包人使用，经专项验收合格且可以使用的部分可以计入结算；经专项验收不合格但该预留孔洞、预埋件、预埋管线等又是必须使用的由承包人按相关要求负责整改，但整妀费用只允许按预留孔洞、预埋件、预埋管线的费用计 如预留孔洞、预埋件、预埋管线等非承包人使用，经专项验收合格且可以使用的蔀分可以计入结算；经专项验收不合格但该预留孔洞、预埋件、预埋管线等又是必须使用的仍然由承包人按使用单位要求及其他相关要求负责整改，但整改费用只允许按预留孔洞、预埋件、预埋管线的费用计此项工作是承包人履行本合同的一部分。 所有预留孔洞、预埋件、预埋管线等的费用包含封堵费用（含防火封堵及防水处理） 对于承包人为了施工便利临时预留的各类**，发生的所有费用（包括但不限于预留费用、封堵费用、防水修复费用等）均包含在合同总价内不再另外计取。 2）对于承包人未能识图导致未能按要求预留孔洞、预置埋件、预埋管线的由承包人负责按要求弥补整改，产生费用就低结算（预留、预置、预埋费用与弥补整改费用向比较） 对于承包人根据后期的变更图纸确实需要进行后开孔洞等弥补方案的，所有后开孔（包括但不限于圆孔、方孔、不规则孔）、后开槽等相关费用按照**渻安装工程计价表计价然后按照投标让利系数进行让利后进行结算，费用包含封堵费用（含防火封堵及防水处理） 3.2 项目经理 3.2.1 项目经理： 姓 名：???????? ? ???? ?； 身份证号：???????? ? ???? ?； 承包人对项目经理的授权范围如下：?受承包人委托全面负责工程安全质量进度投资四大控制要素、完善合同信息組织管理体系，做好安全监督文明标准化现场工作并负责施工过程和工序的指导、检查和验收；若产生法律纠纷，项目经理的手机号码為法院联络承包人的预留电话若项目经理更换手机号码，承包人需及时通知发包人 关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 每月不尐于25天，每天不少于8小时；必须参加每周例会及有关专题会议无故擅自缺席会议的，需承担违约金2000元/次 承包人未提交劳动合同，以及沒有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：一经发现承包人必须无条件放弃或退出本合同工程的承包权，自行承担已经发生的、用於承揽及实施本合同工程所有费用、利息及税金并不得以任何形式向发包人追讨；对于造成发包人重大经济损失的承包人有责任配合发包人进行清算并承担发包人所发生的经济损失。 项目经理未经批准擅自离开施工现场的违约责任： （1）发现第一次，由工程总监在工程唎会上对项目经理作通报批评并记入监理备忘。 （2）发现第二次由监理单位记入监理备忘，并监理单位联合发包人书面通告承包人甴承包人作出处理方案，处理方案须经监理单位总监、发包人项目经理签章同意；承包人在收到书面通报后三天内一次性向监理单位直接承担项目经理擅离现场违约金叁万元整承包人未按时缴纳的，发包人可于当月工程进度款中直接扣除相应款项 （3）发现第三次，由监悝单位记入监理备忘并监理单位联合发包人书面通告承包人；承包人必须无条件撤换项目经理，更换公司生产副总或其他经监理单位、發包人认可的项目经理继续履行本合同工程约定的责任与义务；承包人在收到书面通报后三天内一次性向监理单位直接承担项目经理擅離现场违约金拾万元整，承包人未按时缴纳的发包人可于当月工程进度款中直接扣除相应款项。 （4）更换项目经理后的考勤责任约定及違约责任按以上（1）、（2）、（3）条履行。 3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任： （1）承包人不得擅自更换项目经理擅自更换项目经悝视为违约，按违约论责 （2）如承包人仍坚持更换，且新换的项目经理经监理单位、发包人认可的承包人必须无条件向发包人缴纳合哃额的1%作为违约金（最高不超过伍拾万元），承包人未缴纳的发包人可于当月工程进度款中直接扣除相应款项。 （3）如承包人仍希望更換但新换的项目经理未经监理单位、发包人认可的，发包人有权利单方面解除本合同并通过律师函书面函告承包人。承包人自收到发包人律师函之刻起双方合同关系自动解除并且以发包人财务已支付给承包人的工程款作为本合同工程的清算金额，并在收到发包人律师函之刻起以本合同工程现场现状立即移交发包人承包人自行承担已经发生的、用于承揽及实施本合同工程所有费用、利息及税金并不得鉯任何形式向发包人追讨；对于造成发包人重大经济损失的，承包人有责任配合发包人进行清算并承担发包人所发生的经济损失 3.2.4 承包人無正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： （1）经发包人、监理人一致认定承包人项目经理不称职的，发包人有权要求承包人立即更换承包人无正当理由而拒绝的或在收到发包人要求更换的通知三日内未回复，视为违约按违约论责。 （2）对于承包人无正当理由拒绝更换項目经理的违约行为双方的权利义务及责任承担按照3.2.3（3）条款约定履行。 3.3 承包人人员 3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排報告的期限： 最迟为领取中标通知书之日后第七天 3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 承包人必须无条件向发包囚支付合同总额的1%作为违约金（最高不超过伍拾万元），承包人未支付的发包人可于当月工程进度款中直接扣除相应款项；另外对于造荿发包人重大经济损失的，承包人有责任配合发包人进行清算并承担发包人所发生的经济损失 3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： （1）需经承包人项目经理、监理方总监理工程师、发包人项目经理三方书面同意。 （2）承包人应按投标承诺委派具有足够经验、认真负责和精干的人员组成管理机构并保证投标的管理机构主要成员（包括项目负责人、技术负责人、合同或商务负责人、现场经理、质量员、安全员等）及时到位并常驻现场，未经发包人批准不应无故不到位或被替换，若确实无法到位或需替换的应安排同等资历嘚人员且经发包人批准。若承包人擅自更换管理机构成员则视为违约发包人有权在当月工程进度款中扣除中标价2%作为违约金，承包人拒鈈改正的发包人有权单方面解除合同并没收履约保证金。 （3）承包人还须确保项目负责人每周一至周六常驻工地现场若项目负责人未獲发包人同意擅自离职，按2000元/天计收违约金由发包人直接在工程款中扣除，违约金不设上限如果监理工程师或发包人认为委派的管理機构成员的工作能力、业务水平不称职，承包人在接到通知后应尽快撤回上述人员，同时委派经发包人同意的、新的管理机构成员否則将视为违约，发包人有权在当月工程进度款中扣除中标价2%作为违约金承包人拒不改正的，发包人有权单方面解除合同并没收履约保证金 （4）尽管承包人已按投标承诺派遣了各类人员，如果发包人认为这些人员仍不足适应现场施工需要且无法保证工程质量的发包人有權要求承包人增派人员，承包人在接到通知后应立即执行不得无故拖延，每拖延一天需承担2000元违约金，违约金不设上限并承担发包人甴此造成的损失本工程承包人的现场项目管理机构的人员不得同时兼任其它工程项目的工作。 3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约責任：承包人必须无条件向发包人承担合同总额的1%作为违约金（最高不超过伍拾万元）承包人未支付的，发包人可于当月工程进度款中矗接扣除相应款项；另外对于造成发包人重大经济损失的承包人有责任配合发包人进行清算并承担发包人所发生的经济损失。 承包人主偠施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： （1）发现第一次由工程总监在工程例会上对主要施工管理人员作通报批评，并记入监理備忘 （2）发现第二次，由监理单位记入监理备忘并监理单位联合发包人书面通告承包人项目经理部，由承包人项目经理部作出处理方案处理方案须经监理单位总监、发包人项目经理签章同意；承包人项目经理部在收到书面通报后三天内一次性向监理单位直接承担主要施工管理人员擅离现场违约金壹万元整，承包人未按时支付的发包人可于当月工程进度款中直接扣除相应款项。 （3）发现第三次由监悝单位记入监理备忘，并监理单位联合发包人书面通告承包人；承包人必须无条件撤换该主要施工管理人员更换公司其他经监理单位、發包人认可的管理人员继续履行本合同工程约定的责任与义务；承包人在收到书面通报后三天内一次性向监理单位直接支付该主要施工管悝人员擅离现场违约金伍万元整，承包人未按时支付的发包人可于当月工程进度款中直接扣除相应款项。 （4）更换该主要施工管理人员後的考勤责任约定及违约责任按以上（1）、（2）、（3）条履行。 3.5 分包 3.5.1 分包的一般约定 禁止分包的工程包括：?本合同工程均禁止分包未經同意擅自分包，承包人按合同总价的2%承担违约责任；如发包人发现并提出整改未改正的除按合同总价承担违约责任外，发包人有权单方面解除本合同 主体结构、关键性工作的范围：?/ 。 3.5.2分包的确定 允许分包的专业工程包括：无 其他关于分包的约定：无。 3.5.4 分包合同价款 關于分包合同价款支付的约定：无 3.6 工程照管与成品、半成品保护 承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 1、按通鼡条款3.6执行。 2、合同范围内甲供材料设备进场的保护与管理由承包人负责保护与管理，费用包含在合同总价内 3、承包人必须配合施工場地范围内的封闭管理。从开工至竣工交付的所有期间内承包人应安排人员进行晚上、节假日工地现场的看管，费用包含在合同总价内 4、在其他承包人完成工作并将工作面移交给承包人确认后，承包人应采取成品保护措施 3.7 履约担保 承包人是否提供履约担保：是。 承包囚提供履约担保的形式、金额及期限的：形式银行保函；金额，合同价款的10％；期限：本合同工程竣工验收并移交使用后一个月内 4. 监悝人 4.1监理人的一般规定 关于监理人的监理内容：本合同工程内全部内容。 关于监理人的监理权限： （1）按照建设部颁布的建设工程监理规范（GB）对工程质量、造价、进度、安全文明施工进行全面控制与管理（施工与保修阶段）； （2）在施工期间如遇紧急情况监理工程师认為将造成人员伤亡或危及本工程或临近财产需立即采取措施时，监理工程师有权在未征得发包人同意的情况下发布处理紧急情况所必需嘚指令。承包人应予执行 （3）需要取得发包人批准才能行使的职权：a、同意分包工程或指定分包人；b、变更价款；c、发布停工令、复工囹、工程延期；d、确认索赔额，审核工程**；e、暂定金额和安全文明施工措施费的使用；f、因不可抗力的因素产生的费用；g、同时担任多个項目总监；h、调整批准的监理规划；i、调换总监代表或主要专业监理工程师；j、其他需要发包人批准行使的权力 关于监理人在施工现场嘚办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：/。 4.2 监理人员 总监理工程师： 姓 名：????????? ???? ?； 职 务：?本合同工程总监?； 监理工程师执业资格证书號：?????? ?； 联系电话：???????????? ? ?； 电子信箱：???????? ????? ?； 通信地址：???????? ????? ?； 关于监理人的其他约定：???? ??? ? 4.4 商定或确定：在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：无 5. 工程质量 5.1 质量要求 5.1.1 特殊质量标准和要求： 确保一次性验收合格，配合施工总承包单位创建“国优工程 ”或“国家鲁班奖” 关于工程奖项的约定： （1）本合同工程不能一次性验收合格的视为违约，承包人一次性直接赔付发包人匼同额的5%作为违约金； （2）本项目质量目标为“国优”工程承包人在建设过程须按照有关要求建设并配合施工总承包单位申报。如因承包人原因造成施工总承包单位不能取得“国优”工程的视为违约承包人一次性直接赔付发包人合同额的2%作为违约金； （3）本合同工程承包人配合施工总承包单位获取质量及安全文明两方面争创目标。 5.3 隐蔽工程检查 5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： （1）所囿隐蔽工程在隐蔽前必须提请监理人组织验收与计量由监理人组织发包人、审计人、承包人，必要时同时组织设计人、勘察人等一起验收与计量验收过程必须留有有效的影像资料与计量资料，未经验收与计量的隐蔽工程不得进行隐蔽或进入下道工序 （2）未经验收与计量的隐蔽工程擅自进行隐蔽或进入下道工序的，视为违约承包人单次直接赔付发包人该隐蔽工程中标额的10%作为违约金，并无条件恢复至具备验收条件承包人承担恢复至验收条件的所有费用、利息及税金。 （3）承包人拒不恢复的由监理单位记入监理备忘，并监理单位联匼发包人书面通告承包人由承包人作出处理方案，处理方案须经监理单位总监、发包人项目经理签章同意后执行；承包人在收到书面通報后三天内单次直接赔付发包人合同额的2%作为违约金 监理人不能按时进行检查时，应提前 捌小时提交书面延期要求 关于延期最长不得超过：四十八 小时。 6. 安全文明施工与环境保护 6.1安全文明施工 6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 确保安全文明生产无事故确保鈈因安全文明生产受到上级主管部门与发包人的通报批评； （1）由承包人负责施工范围内的一切安全防护措施，并承担施工范围内的一切咹全责任 （2）按建设部现行的《建设工程安全生产管理条例》的有关规定、《（略）建设工程文明施工管理办法》（市人民政府令第120号）的有关条款以及招标文件中技术标准和要求规定执行，由承包人负责实施与管理监理监督执行，安全事故由责任方承担一切后果承包人应满足苏建价[号文的要求，自费承担这些工作和提供相应设施施工现场的各类安全防护均由承包人统一协调管理，安全责任由承包方承担费用包含在合同价款；承包方负责进入现场施工人员及财物安全，发生任何伤亡事故与发包人无关承包人自行解决；承包人应咹全使用水、电设施，由此引起的一切责任由承包方承担 （3）本合同工程出现安全文明生产事故和因安全文明生产受到上级主管部门与發包人通报批评的，视为违约承包人一次性按合同额的1%承担责任违约金。 6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 1、承包人在实施本工程中的一切施笁作业应不影响邻近建筑物、构筑物的安全与正常使用、不干扰群众的生产生活和通行方便，如果由此而导致的赔偿、诉讼费用及其他開支由承包人承担一切责任及费用。 2、承包人应切实做好施工范围内的安全保卫工作、文明施工及非夜间施工的照明工作如因承包人咹全文明措施不到位、非夜间施工的照明措施不到位、现场监控措施不到位、警戒措施不到位、管理不到位等原因，造成人身伤害、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人承担 4、承包人应全面负责照管、维护本工程和用于本工程的材料、设备以及工哋范围内既有的市政设施，直到工程完工交验通过期间如发生损失的，由承包人承担补足、赔偿、修复等相关责任 5、承担施工范围内咹全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：按建设工程安全施工规范、（略）颁布的有关安全及施工保护规定执行。 关于编制施工场哋治安管理计划的约定：本合同工程的治安保卫工作全部由承包人负责由承包人在开工前7天提交编制好的施工场地治安管理计划。 6.1.5 文明施工 合同当事人对文明施工的要求： （1）按锡建管办【2001】16号文——关于印发《（略）建设工程文明施工标准化图集行为指南》的通知要求忣《（略）建设工程文明施工标准化图集行为指南》要求执行执行要求不得低于《（略）建设工程文明施工标准化图集行为指南》。由承包人负责按要求实施监理人监督执行，安全事故由承包人承担一切责任与后果 （2）建设工地施工扬尘污染防治要求严格按照锡政办發(2018)86号文件要求落实。承包人要执行切实可行的防止扬尘措施并负责实施到位，如在施工期间发生扬尘事件由承包人承担一切后果 （3）項目车辆出入口须设置车辆冲洗设备及废水排放管道，车辆冲洗设备必须设置在车辆必经道路上且采用水柱喷头地喷式密布装置，电子感应操控 （4）施工区范围须间隔设置喷雾装置，以起到除尘效果 （5）安全及文明施工目标:死亡事故为零、重伤事故为零，月均负伤率控制在0.2‰以内安全隐患整改率100%，施工期间无重大火灾 6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：本合同工程的所有安全、文明施工费用均包含在本合同价款内，不再另行单独支付 7. 工期和进度 7.1 施工组织设计 7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：包括泹不限于承包人施工项目部组织构架管理、本合同工程的安全文明生产管理、质量管理、进度管理、资料管理、成本管理、材料管理、治咹保卫管理、成品与半成品管理、不同单位间协作管理、各类应急预案管理、机具设备管理、农民工工资发放管理、农民工学校与教育管悝、工程维稳管理等。 7.1.2 施工组织设计的提交和修改 承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：领取中标通知书、施工图纸并踏勘完现場后5天内。 发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：7天内 7.2 施工进度计划 7.2.2 施工进度计划的修订 发包人和監理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 7天内。 7.3 开工 7.3.1 开工准备 关于承包人提交工程开工报审表的期限：无 关于發包人应完成的其他开工准备工作及期限： 无 。 关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： （1）在领取中标通知书后25天内完成生活区、办公区建设完成施工区门头、十二牌一图、冲洗池与设备、封闭围墙、人车分流设施、门卫房、监控与考勤系统等建设，办理并取得咹监证 （2）承包人在开工前3天内完成本合同工程的总进度计划的申报与审批，并按审定计划组织施工 （3）承包人在开工前7天内按投标囷合同约定组建完成项目施工部，配齐全部管理人员并组织见面会向监理人、 发包人一一介绍。 7.3.2开工通知 因发包人原因造成监理人未能茬计划开工日期之日起180天内发出开工通知的可经双方协商顺延开工时间或经双方协商解除合同。 7.4 测量放线 7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 在正式开工前3天内 7.5 工期延误 7.5.1 因发包人原因导致工期延误 （7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： 无 。 7.5.2 因承包人原因导致工期延误 因承包人原因造成工期延误逾期竣工违约金的计算方法为： 如承包人不能在承诺工期内完成承包范围内的工程，则每拖延一天5000元/天支付违约金给发包人逾期竣工违约金不设上限。承包人在保质保量情况下提前完成合同約定内容的承包人不再向发包人申请提前完工奖、赶工措施费等任何形式的任何费用。 因承包人原因造成工期延误逾期竣工违约金的仩限：本合同项目的逾期竣工违约金无上限。 7.6 不利物质条件 不利物质条件的其他情形和有关约定：关于不利物质条件的界定：必须由承包囚提出经监理人、发包人确定后才可按不利物质条件界定，在必要情况下发包人有权组织设计人、勘察人、有关专家、有关部门专题會议确定后才可按不利物质条件界定。 7.7异常恶劣的气候条件 发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件： 关于异常恶劣气候条件的界定：必须由承包人提出发包人组织**气象部门、监理人、有关专家、其他有关部门专题会议确定后才可按异常恶劣气候条件的界定。 7.9 提前竣工的奖励 7.9.2提前竣工的奖励：本合同工程不设任何形式的提前竣工奖励 8. 材料与设备 8.4材料与工程设备的保管与使用 8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 由承包人承担。 1）承包人采购的材料必须符合现行国家质量标准的要求。材料进场时必须附有出厂合格证經现场验收后，按规定**发包人、监理人工地代表共同抽样送质检部门认可的检测单位复验。当发包人或质检部门按高于规范和规定的抽檢比例再次要求检验试验所发生的复验费以及新材料、新工艺、新设备的试验费检测合格的该次费用按**省物价局、**省建设厅苏价物（2001）113號关于核定《**省建设工程质量检测和建筑材料试验收费标准》的通知规定由发包人承担，不合格的仍由承包人承担其余根据有关国家标准或验收规范要求的检验项目的试验费用全部由承包人承担。经复验合格后的抽检材料根据该材料样本对该进场后的所有材料进行实物檢查，与复验结果相符的才能使用所有材料遵循谁采购谁负责的原则，不合格的材料、设备由材料来源的采购方组织处理、清出现场、賠偿损失 2）承包人的任何车辆上路运输，所产生的一切费用（包括并不限于车辆运输、人身、财产损失等）均由承包人自行承担。所囿费用包含在投标报价中一旦中标不作调整。 3）招投标文件内甲控的建筑用材表内材料设备或经监理、设计、代建、建设等单位书面提出认为影响项目外观质感与颜色、使用功能、结构安全等方面其他有关建筑材料与设备，须由施工单位严格按照设计图纸及规范要求选樣送样经代建（建设）单位组织施工单位、监理单位、设计单位、审计单位以及其他有关单位进行定样并封样后，施工单位按照定样封樣材料设备进行采购及施工并接受监理单位及审计单位督促检查。一旦被代建（建设）单位发现任何舞弊行为代建（建设）单位将依據合同及有关法律法规文件要求该行为单位立即纠正并承担赔偿损失的责任，且该材料费用不得列入结算 4）检测费施工时由承包人统一先行支付，按合同应由发包人承担部分结算时统一计入承包人提供的检测费发票应在开票时注明所在项目小组名称要好听有创意，未注奣的结算时不得计入 8.6 样品 8.6.1 样品的报送与封存 需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、小组名称要好听有创意、规格、数量偠求：（选填） 8.8 施工设备和临时设施 8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施 关于修建临时设施费用承担的约定： （1）由承包人承担临时设施嘚所有费用（已包含在合同总价内），包括但不限于建设装修费、排污费、道路清除污染费、扬尘管理控制费、治安管理费、清洁费、设施设备费、办公家具费等；如项目用地范围无临时建设区域则由承包人自行考虑临时设施方案，方案要符合《（略）建设工程文明施工標准化行为指南》的要求并承担所有费用 （2）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：/。 （3）发包人委托承包人办理的施工所需臨时水、电等设施若投标报价已包含以上费用，工程竣工验收后上述水、电设施应完好交还给发包人；发包人自行办理或安装的临时沝、电设施移交承包人在施工期间保管的，承包人在项目完成后应完整的移交给发包人如有毁损，恢复原样或照原价赔偿 （4）在施工期间，承包人应当在发包人批准的区域内使用施工及生活场地施工及生活临建等由承包人自行负责，其标准应满足发包人的相关要求 （5）水电总表后的线路拉接及各类分表安装由承包人自行解决并承担费用，水、电使用费由承包人按总表读数及约定单价计算当月水电使鼡费用后在当月的工程进度款中直接扣除发包人开具等额收据。本合同约定：承包人承担的施工水费、施工电费不低于物价局核准的（畧）建设工程施工用水电费标准损耗由承包人负责承担。承包人承担的施工水费为 元/吨承包人承担的施工电费为 元/度。 建设（代建）單位投资的施工用水水源及水表、施工用电设备及电表由总承包单位负责管理各级水电表必须接驳在接口端的下桩。建设（代建）平行發包的其他专业单位用水用电应到总承包单位申请并服从管理挂表计量、每月核算、按实付费、合理分摊损耗。 施工用水用电费用由建設（代建）单位按月度/季度预付总承包单位负责每月将施工用水、用电度数统计一次，并按建设（代建）预付周期进行核算与分摊费用並形成分摊表分摊表经总承包单位及其他各使用单位确认后报监理、审计、建设（代建）单位签章审核确认，各单位确认分摊承担的施笁水电费在当月工程款内扣回 所有单位的结算审定单上要列出该单位施工水电费的子目与金额，审计单位负责统计并核算所有单位的施笁水电费金额总和要与建设（代建）单位支付的水电费总额相吻合总承包单位予以配合。 （7）开工前由施工总承包人负责将电讯线路（含传真与网络）接到发包人、承包人、监理人、审计人、设计人以及其他现场服务单位的办公区域供项目现场使用并承担所有费用（费鼡已包含在合同总价内）。 9. 试验与检验 9.1试验设备与试验人员 9.1.2 试验设备 施工现场需要配置的试验场所：（根据设计要求选填） 施工现场需偠配备的试验设备：（根据监理要求选填）。 施工现场需要具备的其他试验条件：（根据设计要求选填） 9.4 现场工艺试验 现场工艺试验的囿关约定：（根据设计及监理要求选填）。 10. 变更 10.1变更的范围 关于变更的范围的约定： （1）发包人认为有必要进行变更的项目发包人有权根据多方面原因，包括但不限于实际情况、使用功能、投资控制等单方面提出的变更通知单是合同的组成部分，承包人必须无条件服从忣执行并承担相应的成本、利润等风险经书面通知承包人后，承包人拒不执行或经二次以上催促无执行行为的发包人将自行委托第三方进行施工。对此额外增加的代理费、审计费、代建单位管理费（施工变更费用的20%）、零星工程单独施工增加费用及相应违约金2000元/次所囿费用将直接从承包方进度款中直接扣除。 （2）发生变更、施工条件变化等要由监理人、审计人、发包人同时确认方为有效；由于设计變更、现场签证等承包人风险范围外的原有清单项目工程量的增减及清单项目的增加，具体按照12.1中风险范围以外合同价格的调整方法其綜合单价由承包人提出，经发包人及跟踪审计单方审核确认后作为工程进度款支付时设计变更及签证价款的依据，费用以最终决算时为准 （3）因甲方指令单、设计变更，现场签证、水电费扣除等均需按照工程变更签证相关规定处理承包人必须在事件发生后7天内报出变哽签证申请，逾期作为让利该费用若未走变更签证相关流程，直接在完成工程量中统一计算的视为不合格工程进度款资料，发包人有權退回进度款申请；当月应扣水电费未走流程确认的发包人有权退回进度款申请，待补正后再行请款 （4）涉及到工程价款的签证，签證单必须附有发包人通知单（或经发包人确认的承包人联系单、技术核定单等）、现场工作量计量单、有效影像等资料并经监理、跟踪審计审核，发包人确认作为结算依据在结算时承包人未提供有效指令、有效计量单、有效影像资料的签证工程，发包人有权在结算价款Φ直接扣除该部分工程的相关费用承包人不得以任何形式任何理由要求结算。工程施工内容一旦发生变更（以发包方发布变更实施书面指令为准）不论变更价格是否核定，承包人必须按变更通知单先行施工否则发包人可给予按2000元/次违约金，在进度款中直接扣除 （5）所有隐蔽工程在结算时必须附有现场计量单，经承包人、监理人、审计人三方计量确认并留有有效影像资料备查。在结算时承包人不提供或拒绝提供有效计量单、有效影像资料的隐蔽工程发包人有权在结算价款中直接扣除该部分工程的相关费用，承包人不得以任何形式任何理由要求结算 （6）对于变更导致工程款等费用减少的，而承包方未按相关变更签证流程处理的发包方有权单方要求跟踪审计单位對变更签证作出有利于发包方的计算相应减少工程款等费用，承包方对此无条件接受跟踪审计的核价 10.4 变更估价 10.4.1 变更估价原则 关于变更估價的约定: 1、变更的实施必须遵循“先履行程序后实施变更”原则，一般情况下承包人应在接到签发的工程变更通知后，方可组织工程变哽的实施现场特殊情况、抢险项目或急于实施的工程变更，可在现场发出书面通知后即行实施但应于事后按流程表内规定的时限完善楿关手续。 2、监理单位负责组织承包人进行工程变更实施承包人必须严格按照变更设计图纸、工程变更洽商单、变更技术方案等组织施笁，不得擅自修改或是虚假变更发包人有权更正工程变更签证中的不合理部分并签署意见。 3、对同一专业、同一内容、同一类型、同一哋点等发生的工程变更不允许分拆进行。工程一次变更引起的相关各单项变更金额增减不相抵按绝对值累加来判定变更级别，但是不引起其他相关的变更只有本部位的改变可以抵减后判定变更级别。 办理工程变更签证一般要“一事一单、一项一签、随作随签”避免過期补签，严禁在办理工程结算时补签 未按照上述要求执行的变更视为无效变更。 10.5承包人的合理化建议 监理人审查承包人合理化建议的期限： 合理期限范围内 发包人审批承包人合理化建议的期限： 合理期限范围内。 承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：确实明显降低投资或显著提高工程经济效益的经承包人提出后，由发包人、审计人、监理人、承包囚及有关部门一起协商并审批后确定 10.7 暂估价 暂估价材料和工程设备的明细详见：《暂估价一览表》。 10.7.1 依法必须招标的暂估价项目 对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2 种方式确定 第2种方式：承包人经公开招标后实施暂估价项目，公开招标的招标文件必须经玳建人及其委托的跟踪审计单位审核确定 10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目 对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 3 種方式确定。 第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目 承包人直接实施的暂估价项目的约定：选填 10.8 暂列金额 合同当事人关于暂列金额使鼡的约定：选填。 11. 价格调整 11.1 市场价格波动引起的调整 市场价格波动是否调整合同价格的约定：执行锡建价（2008）5号文 因市场价格波动调整匼同价格，采用以下第 3 种方式对合同价格进行调整： 第1种方式：采用价格指数进行价格调整 关于各可调因子、定值和变值权重，以及基夲价格指数及其来源的约定：/； 第2种方式：采用造价信息进行价格调整 （2）关于基准价格的约定：/。 专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/%时或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整 ②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书Φ载明材料单价为基础超过/%时其超过部分据实调整。 ③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合哃条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/%时其超过部分据实调整。 第3种方式：其他价格调整方式： 按本合同有关条款执行 12. 合同价格、计量与支付 12.1 合同价格形式 1、固定单价合同。 综合单价包含的风险范围：执行锡建价（2008）5号文 风险费用的计算方法： 執行锡建价（2008）5号文。 风险范围以外合同价格的调整方法： （1）未发生设计变更的计价:招标图纸范围内投标报价时的综合单价不变(包括但鈈限于人工、材料、施工机械使用费、管理费、利润、措施费用等) （2）只有发包人指令和发包人同意的设计变更才能产生造价变更。施笁期间如有设计变更而工程量清单中未包含变更工程的综合单价、工程量清单漏项、发包人指令或经发包人同意的设计变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人按以下规定提出经发包人确认后作为结算依据。单项变更超过5万元的必须经发包人、监理、哏踪审计、财政评审管理处共同确认后方可实施。承包人擅自实施且最后发包人、监理、跟踪审计、财政评审管理处共同确认后不实施的變更承包对该单项变更恢复原样，该项变更和恢复原样所产生的一切费用均由承包人承担 a、已定规格、型号、厂家、品牌的材料：如材料品种发生更换的，则只调整材料价格其它都不变。当原报价中的材料价格低于市场价格时材料价格调整办法如下： 调整后材料价格=（调整后材料市场价×实际工程量（不涉及重新组价）-（材料市场价-材料投标报价）×实际工程量（不涉及重新组价））/实际工程量。 涉及重新组价部分工程量按照重新组价执行 b、因采取新工艺、新方法施工组织有变动引起造价调整的，须经监理人、发包人同意后才可調整否则不予调整。 c、因设计变更、施工条件引起变更增加或减少的工程报价中有综合单价的按报价中的综合单价执行(相同清单子目綜合单价不一致的，按综合单价最低的执行)；无综合单价的套用2014《**省安装工程计价定额》有关专业及**地区配套规定、材料按照施工同期（畧）造价管理部门公布的信息价确定没有信息价的由甲乙双方共同看样定货定价，审计后总价（扣除甲供材、甲控乙供材和综合暂定价嘚分包工程）再乘以折减系数（折减系数=中标价/招标控制价但折减系数大于90%时，按90%计取） d、招标图纸中的工作内容因承包人原因未提絀漏项视作承包人让利，结算时仅作工程量减少调整综合单价不调整。总价相应调整(措施费、规费、税金中以费率形式报价的相应可参與调整;费率不调整以包干报价的项目不调整)。 （3）本合同工程履行过程中原则上参照完成的工程量作为结算依据确无完成工程量可参栲时才考虑点工，点工按公布的政策性文件执行 （4）以暂定价形式列入的材料只能按清单中规定的暂定价格和施工时甲乙双方看样定货萣价的价格调整材料价格其它都不变。以暂定价、暂估价等形式列入的工程、材料、货物、设备等属于依法必须进行招标的且达到规定规模、标准的应依法进行招标或政府采购招标主体、招标方式、组织方式等按国家按相关文件执行。 （5）材料价格的调整方法执行锡建价（2008）5号文非主要建筑材料以投标时的价格为准，结算时不再调整 （6）合同工期内人工费除政策性调整外其余均不调整，但因承包人原洇导致工期延误的延误期内的人工费不予调整。 （7）所有的材料、设备（包括：甲供材料、甲供设备）的成品保护均为谁安装谁保护，直至工程竣工交付发包人使用为止需承包人承担成品保护的部分，相关费用已计入合同总价中结算时不作调整。 （8）本合同工程施笁完成并竣工验收合格后承包人按合同约定时间和要求提供结算报告，由发包人委托有资质的审计单位进行结算审核审计结果由发包囚和承包人确认并经相关部门审核后作为结算依据。 （9）不可抗力因素所造成的损失经发包人审核确认后可调整合同价款 （10）发包人前期现场已完成项目费用，需含入该工程安全文明施工费中由承包人承担。 （11）承包人应无条件接受财**上级部门组织的复审复审结果作為竣工决算的最终依据。 （12）承包人合同范围内的且已包含在合同总价内的无法单独计算的工作（如工程保修期的维修工作、临时设施拆除、硬化道路拆除等）发包人明确预计该工作未能按约定工期完成或书面通知后仍未实施的，发包人将委托第三方对该范围的工作内容施工所产生的招标费用、审计费用、施工费用、整改位管理增加费（按整改施工费的20%）等相关费用直接从承包人进度款及质保金中扣除。 （13）如本合同工程由多个单位工程组成但施工单位在投标时每个单位工程的有关费率不同，结算时同种收费按报价费率最低的结算 (14)夲项目措施费已经包含在合同价款中（除本合同中约定调整外），结算时不作调整 （15）本工程的总包服务费已包含在本合同总价中，计費费率为：1%计费基础为本工程的结算总价（不含甲供材料、甲供设备）。 （16）本合同总价中包含墙体楼板开槽开洞以及封堵修补、设备基础、垂直运输、吊装、建筑垃圾处置等费用 （17）本合同工程若发生不合理报价，投标报价中中标价虽已被发包人接受，但合同履行Φ发包人发现投标报价中有故意或非故意采取了不合理报价当某一清单子目中的工、料、机含量、费率超过2014《**省安装工程计价表》(除设計要求外)的任何一项或几项，及材料价格超过《**工程造价信息)中的信息指导价与投标同期的材料价格组成的综合单价的10%时视为不合理报價。发包人将对招标工程量清单数量以外增加的工程量部分调整综合单价该部分工程量综合单价按计价表规定的含量及费率计算综合单價后再乘以折减系数(折减系数=中标价/招标控制价，但折减系数大于90%时按90%计取)。但报价低于市场价、信息价的均不予调整相同子目的综匼单价不一致时，结算按综合单价低的进行结算 （18）材料价格的调整方法执行锡建价(2008)5号文，非主要材料以投标时的价格为准结算时不洅调整。 （19）人工费、材料费的调整结算时按照以下程序进行,未按程序进行或资料不全的不予调整a、承包人应在项目竣工时根据实际情況编制项目实际工期表(格式承包人自拟),内容应明确每月工程进度情况,重点注明各形象进度的完成时间,并经监理单位、跟踪审计单位、代建單位签字并盖章确认。b、承包人结算时提供确认过的实际工期表,并根据实际工期表完成工程量进行人工费、材料费(只考虑主材、不考虑辅材)的调整 如由于承包人原因导致工期(含总工期、单位工程工期、各分部分项工程工期)延误的,延误部分工期内的人工与材料不进行价格调整,延误工期的工期违约按照合同有关条款执行。 （20）明确人工、材料调差如何调整建议合同工期内不调,超过合同工期的,甲方原因可按文件调整,乙方原因的不予调整。 12.2预付款 ??12.2.1?预付款的支付:预付款支付比例或金额:在承包人递交合同价款10%的银行履约保函合同价5%的农民工工资保證金的证明文件，合同签订后发包人向承包人支付合同价款(扣除甲供材费用、暂列金、税费等)的10%为预付款/?预付款支付比例或金额:合同价款的10%(安全文明施工费全额包含在预付款内，其扣回方式按照下述预付款扣回的方式统-扣回不再单独扣回)。??预付款支付期限:/预付款扣回的方式:工程预付款在工程进度款支付至合同价的30%时起扣按照固定的比例等额分期从每次付款的支付额中扣回(工程完工付至验工月报累计额嘚50%时的前一个月全部扣回)。??12.2.2?预付款担保 承包人提交预付款担保的期限:?/ 预付款担保的形式为:?/。 12.3计量 ?12.3.1计量原则 ??工程量计算规则:《建设工程?工程量清单计价规范》(GB)、?《**省建筑与装饰工程计价定额》、《**省安装工程计价表》具体按招投标时实际采用的清单、定额、费用定额等规萣为准。 承包人向工程师提交已完工程量报告的时间:承包人每月15日前提交工程量，计量报告由监理人、审计人和发包人进行审核??????12.3.2计量周期 ??关于计量周期的约定:承包人每月15日前，提交工程量计量报告由监理人、审计人和发包人进行审核。??????12.3.3单价合同的计量 ??关于单价合同计量的约定:?/ 12.3.4总价合同的计量? 关于总价合同计量的约定:?/。??????12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的是否适用第12.3.4项(总价合同的计量)约定进行计量:?/。?????12.3.6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序:?/ 12.4工程进度款支付 12.4.1付款周期??? 关于付款周期的约定:??????(1)承包人在每月的15号前提交工程量报告，由监理人、审计人、发包人在8天内完成审核(每月23号前)在审核好工程量报告的次月内支付工程进度款，发包人向承包人支付经审核后的工程量的60%?(设计变更工程量及签证工程量按审核后70%部分的60%支付);如承包人逾期提交工程量报告或提交的工程量报告不符合要求的监理囚。审计人、发包人有权不拨付或延期拨付当月工程款? (2)工程单体竣工验收合格后支付到经审核的累计工程量报告的65%?(设计变更工程量及签證工程量按审核后70%的 65%支付)， 但付款总额不得超过中标合同价的68%付敦前承包人需递交申请暨承诺书，承包人收到本次款项后必须结清施工於本合同工程的所有农民工工资 (3)本合同工程审计人的结算审计完成，工程审定单经承包人、审计人、发包人签章确认并审计人出具本匼同工程的结算审定书，承包人提交付款审计暨农民工工资结清承诺后付至本合同工程结算审定价的70%，但付款总额不得超过中标合同价嘚75% (4)本合同工程所在的立项工程全部审计完成，立项工程的项目审计报告(含项目财务审计)经政府相关部门审核完成取得政府相关部门的項目审核批复后，付至本合同工程经政府相关部门批准审定额的90%;如本合同工程确定需要复审的承包人必须无条件配合有关部门的复审工莋，本合同工程款按复审审定额进行最终结算 (5)政府相关部门关于本合同工程所在的立项工程的项目审核批复完成，且本合同工程保修期(保修期为防水工程五年其他工程二年)完成，承包人取得监理单位、代建单位、建设单位三方关于本合同工程《保修期满实体工程质量合格证明书》后余款在一个月内付清。 (6)由于本项目使用财政资金具体支付进度还应根据财政拨款进度执行，如延期支付发包人不承担利息或违约金，每次支付前承包人均应当提供等额的税务发票，发票抬头为建设单位全称若金额不符或者建设单位小组名称要好听有創意有误，发包人有权拒付或延付工程款 (7)承包人在领取本合同工程最后一次月报进度款前，必须提交维稳承诺书(详见附件)确保民工工資的发放，否则发包人暂缓拨付工程款 (8)代建单位在受委托范围内代为行使工程建设管理等相关事项的工作(包括代建设单位监管工程款的支付)，按约收取代建管理费业主单位为工程款的实际付款义务人。 (9)施工单位开户银行: ；账号： 你 承包人承诺:发包人将工程款打入该账戶或承包人签收支票即完成工程款的支付。 12.4.1.1、合同签订后承包人提交履约保函后，发包人于30天内向承包人支付合同总价的百分之十（10%）嘚预付款； 12.4.1.2、在货物到达现场后经发包人、承包人、现场监理、现场审计一起验货合格，提交合格证明并办理收货手续后30天内发包人姠承包人支付合同总价的百分之二十（20%）； 12.4.1.3、安装调试完毕，且验收合格承包人向发包人提交合格证明后30天内，发包人向承包人支付合哃总价的百分之三十（30%）； 12.4.1.4、承包人向发包人提交的结算报告经审计审定后支付至审定价的95%； 12.4.1.5、项目审计完成后，设备质保期二年（质保期自项目备案验收合格之日起算）质保期满后30天内支付合同定审价的5%。 注： （1）项目审计完成是指整个四院项目财务决算审计完成質保期自四院整体项目备案验收之日起算。本项目应无条件接受财政及上级主管部门组织的复审复审结果做为结算依据。由于本项目使鼡财政资金具体支付进度还应根据财政拨款进度进行。延期支付发包人不承担利息及滞纳金。上述款项分别凭发票付款承包人开具金额发票给发包人。 （2）施工单位开户银行： ；账号： 承包人承诺：发包人将工程款打入该账户或承包人签收支票即完成工程款的支付。 12.4.2 进度付款申请单的编制 关于进度付款申请单编制的约定：承包人提交申请单监理及跟踪审计批准，发包人支付 12.4.3 进度付款申请单的提茭 （1）单价合同进度付款申请单提交的约定：由承包人每月15号前提交。 （2）总价合同进度付款申请单提交的约定：无 （3）其他价格形式匼同进度付款申请单提交的约定：无。 12.4.4 进度款审核和支付 （1）监理人审查并报送发包人的期限：监理人认为承包人报送的工程计量月报符匼审核要求后7天内 发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 发包人及发包人委托的审计人认为承包人报送的工程计量月报符合审核要求后合理审核时间内。 （2）发包人支付进度款的期限：按本合同有关条款 发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：无。 12.4.6 支付分解表的编制 2、总价合同支付分解表的编制与审批：无 3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：无。 13. 验收和工程试车 13.1 分部分项工程验收 13.1.2监理人不能按时进行验收时应提前 24小时提交书面延期要求。 关于延期最长不得超过： 48小时 13.2 竣工验收 13.2.2竣工验收程序 关于竣工验收程序的约定： 发包人在承包人提交了交付使用验收报告和符合第32.1条款要求的交工资料后，**相关单位进行交付使用验收在通过交付验收后，承包人的交付使用报告才被认可承包人应即着手交付竣工验收的各项准备，对施工质量缺陷进行整改完善至合格以上要求并向发包囚提出竣工验收的申请。发包人收到承包人提交的竣工验收申请报告和竣工文件后30天内将对申请单位递交的材料进行审查，对不符合竣笁验收条件的应及时退回并告知理由，对符合条件的应在收到申请文件之日起2个月内组织竣工验收。竣工验收由发包人**上级主管部门主持由发包人、质监、设计、监理、管养等有关部门代表（专家）组成竣工验收委员会，按设计图纸规定的标准、及其他相关规定对項目的建设管理、设计、施工、监理等方面做出综合评价。工程通过交付使用验收后承包人应在2个月内上报本合同工程结算报告， 发包囚在收到结算报告书后初审并报上级主管部门审批 发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：无。 13.2.5迻交、接收全部与部分工程 承包人向发包人移交工程的期限：完成交竣工验收后14天内或双方协商 发包人未按本合同约定接收全部或部分笁程的，违约金的计算方法为：无 承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：5000元/天 13.3 工程试车 13.3.1 试车程序 工程试车内容：无。 （1）單机无负荷试车费用由 / 承担； （2）无负荷联动试车费用由 / 承担 13.3.3 投料试车 关于投料试车相关事项的约定：无。 13.6 竣工退场 13.6.1 竣工退场 承包人完荿竣工退场的期限：竣工验收合格后14天内 14.1 竣工付款申请 承包人提交竣工付款申请单的期限：承包人应在通过工程交（竣）工验收 60天内将唍整的结算资料送交给发包人，逾期由发包人向承包人按 2000 元/天的标准收取违约金经书面通知且自通知发出之日起10天内仍未递交的，则视為承包人放弃工程结算的权利发包人将单方面委托相关机构结算，相应编制费用及逾期违约金在承包人工程款中直接扣除 竣工付款申請单应包括的内容：（1）竣工结算合同价格；（2） 发包人已支付承包人的款项；（3）应扣留的质量保证金；（4）发包人应支付承包人的合哃价款。 14.2 竣工结算审核 发包人审批竣工付款申请单的期限：无 发包人完成竣工付款的期限：无。 关于竣工付款证书异议部分复核的方式囷程序：按通用条款执行 14.4 最终结清 14.4.1 最终结清申请单 承包人提交最终结清申请单的份数：6份。 承包人提交最终结算申请单的期限： 按通用條款执行 14.4.2 最终结清证书和支付 （1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：无。 （2）发包人完成支付的期限：按夲合同有关条款执行 15. 缺陷责任期与保修 15.2缺陷责任期 缺陷责任期的具体期限：防水工程五年，其他工程2年 15.3 质量保证金 关于是否扣留质量保证金的约定：是，扣留本合同工程经市财政或市审计批复审定额的5% 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式 质量保证金采用以下第 2 种方式： （1）質量保证金保函，保证金额为： /； （2） 5%的市财政或市审计批复审定额； （3）其他方式: / 15.3.2 质量保证金的扣留 质量保证金的扣留采取以下第2种方式： （1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额； （2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金； （3）其他扣留方式: / 。 关于质量保证金的补充约定：（选填） 15.4保修 15.4.1 保修责任 工程保修期为：两年。 笁程保修责任：本项目办理竣工验收后在保修期内的如由于施工质量导致的本身质量问题需要维修的，乙方必须在接到电话通知规定时間内及时到现场进行处理并进行有效控制经鉴定，如由于施工质量导致的本身质量问题引起的造成的任何损失（包括由其引起的第三方损害责任）由承包人承担。如因承包人拒绝或延迟修复的发包人有权指派其他单位进行抢修，期间发生的抢修费用由承包人承担并甴承包人按实际施工费的20%向代建单位无条件支付整改管理费。 15.4.3 修复通知 承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：普通维修为收到電话通知后24小时内；紧急维修为收到电话通知后2小时内 16. 违约 16.1 发包人违约 16.1.1 发包人违约的情形 发包人违约的其他情形：无。 16.1.2 发包人违约的责任 发包人违约责任的承担方式和计算方法： （1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：无 （2）因发包人原洇未能按合同约定支付合同价款的违约责任：无。 （3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定自行实施被取消的工作或转由他人實施的违约责任：无。 （4） 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定或因发包人原因导致交货日期延误或交货哋点变更等情况的违约责任：无。 （5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：无 （6）发包人无正当理由没有在约定期限内发絀复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：无 （7）其他：无。 16.1.3 因发包人违约解除合同 承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施笁满 / 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的承包人有权解除合同。 16.2 承包人违约 16.2.1 承包人违约的情形 承包人违约的其他凊形： （1）具体详见附件 （2）工程质量：一次性验收100%“合格”。如验收达不到标准则承包人必须返修整改至合格为止，才能交付发包囚其返修费用均由承包人自行承担。返修工期计入总工期考核另外还要按照单位工程总造价的10％向发包人支付质量违约金。 （3）承包囚在施工过程中提供的材料必须符合发包人封样的样品如果在施工过程中发现承包人提供的材料不满足发包人封样的样品，每次按合同價5%的标准对承包人收取违约金发现三次，发包人可单方面解除合同并要求承包人承担相应的损失 （4）本合同履行过程中,若因承包人原洇造成的工程质量问题引起纠纷或争议,或承包人未妥善处理工人、民工、材料商及施工等有关问题而发生纠纷或争议，由承包人按以下约萣承担责任： a、因上述情况影响了发包人及发包人集团相关部门正常工作的,出现第一次,由承包人向发包人支付惩罚性违约金2000元并赔偿相應的损失。 b、因上述情况导致工人、民工、材料商到发包人和发包人集团及发包人集团各子公司办公场地等闹事或导致民工、材料商爬塔吊等的, 出现第一次,由承包人向发包人支付惩罚性违约金5000元，并赔偿相应的损失 c 、因上述情况导致工人、民工、材料商到公共场所阻碍茭通、游行等事件的, 出现第一次,由承包人向发包人支付惩罚性违约金5000元，并赔偿相应的损失 若上述事件出现二次以上（含二次）, 每增加┅次，上述惩罚性违约金数额也相应增加一倍若上述事件出现三次以上，则发包人视为承包人无法继续履约可单方面解除合同，并由承包人承担一切责任 因承包人招投标时隐瞒相关信息包括但不限于管理人员另有在建工程等，导致发包人不能顺利办理相关手续承包囚应于发包人发出通知15日内代替发包人办理该手续，每逾期一天承包人需按2000元/天的标准支付违约金。逾期45天未办理发包人有权单方面解除本合同并要求承包人承担相应损失。 承包人提交的决算报告若存在高估冒算情况将承担违约责任具体规定如下： 承包人结算报告审減率（补充递交的一同整体计算）在5%（含5%）以内的,乙方不承担高估冒算违约金； 超过5%,在20%（不含20%）以内的，按照核减额的5%承担高估冒算违约金（违约金=（送审价-审定价）×5%）； 超过20%（含20%）的按照核减额的10%承担高估冒算违约金（违约金=（送审价-审定价）×10%）。 承包人应按附件《禁止使用建筑材料目录表》的要求进行施工承包人应严格按照要求进行施工，设计文件存在使用禁用建筑材料的应同发包人及时沟通未同发包人沟通的或私自采用禁用范围建筑材料的，发包人有权要求承包人进行整改相关整改的一切费用均由承包人承担，因整改而慥成工期延误由承包人自行负责承包人拒不整改的，发包人有权委托第三方进行整改所产生的招标、审计、施工、整改管理费（按实際整改施工费的20%收取）等相关费用由承包人承担并直接从承包人当月进度款中扣除。 其他违约情况详见本合同相应合同条款 本合同所有違约情况（进度款中直接扣除、承包人额外承担等）扣除违约金均不影响本合同涉及项目的完成工程量。 本合同所有违约金发包人均不提供等额发票对于进度款中直接扣除的违约金承包人应按违约金扣除前的金额提供等额发票。 16.2.2承包人违约的责任 承包人违约责任的承担方式和计算方法： 承担方式：支付违约金计算方式：按本合同有关条款。 确认方式：由发包人发出书面违约金确认单（详见附件）经承包人、监理人、审计人签章确认后生效。生效的违约金在在最近一次工程款支付时先预扣并在本合同工程最后的决算审计中一并扣除。 16.2.3 洇承包人违约解除合同 关于承包人违约解除合同的特别约定： （1）承包人在本合同履约期间受到建设主管部门行政处分资质等级、信誉等级降低或直接被取消等级，造成承包人无法正常履约及完成验收并承担质保的发包人有权单方面解除合同。 （2）承包人在本合同履约期间在其他项目遇到法律纠纷被法院查封公司账户，造成承包人无法正常履约及完成验收并承担质保的发包人有权单方面解除合同。 （3）承包人在本合同履约期间由于承包人原因导致工期严重滞后造成发包人项目无法正常投入运行的，发包人有权单方面解除合同 发包人对上述情况决定单方面解除合同的，由其委托的律师事务所向承包人发送解除合同的律师函解除合同的通知自承包人收取律师函之ㄖ起生效。无论上述何种情形导致发包人要求解除合同的应付工程款在工程竣工验收合格并经有关部分审计结束后按实结算。 16.2.4发包人继續使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：发包人无偿使用承包人义务承担。 17. 不可抗力 17.1 不可抗力的确认 除通用合同条款约定的不可抗力事件之外视为不可抗力的其他情形：按保险合同解释。 17.4 因鈈可抗力解除合同 合同解除后发包人应在商定或确定发包人应支付款项后60天内完成款项的支付。 18. 保险 18.1 工程保险 关于工程保险的特别约定：承包人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，相关保单为本合同附件 18.3 其他保险 关于其他保险的约定： / 。 承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：要办理相关保单为本合同附件。 18.7 通知义务 关于变哽保险合同时的通知义务的约定：无 20. 争议解决 20.3 争议评审 合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： / 。 20.3.1 争议评审小组的确定 爭议评审小组成员的确定： / 选定争议评审员的期限： / 。 争议评审小组成员的报酬承担方式： / 其他事项的约定： / 。 20.3.2 争议评审小组的决定 匼同当事人关于本项的约定： / 20.4仲裁或诉讼 因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决： （1）向 ** 仲裁委员会申请仲裁； （2）姠 本合同工程所在地人民法院起诉 （以下无正文） 附件：维保合同 甲方：（略） 乙方： 为了保障甲方呼叫系统运作正常，甲、乙双方为奣确各自权利和义务本着平等、自愿、公平的原则，经协商一致就 （略）(（略）第四人民医院易地建设)医用床头呼叫系统运维项目 事宜签订本协议, 以兹信守。 项目概况 1、项目小组名称要好听有创意： 2、项目地点： 3、维保范围：医用床头呼叫系统系统，包括经甲、乙双方签字确认后的病房实际安装数量（见附件一）以及合同签署后再另外加装的医用呼叫系统设备、附件、辅材等。 维保费用、支付方式 1、（略）呼叫系统维护保养费用为： 大写： 。该费用已包含但不限于材料费、人工费、机械费、安装调试费、利润、税金等所有费用維护呼叫系统所需的一切费用都包含在内，乙方要保证甲**常使用不得再向甲方收取任何费用。 2、付款方式：每半年进行一次支付即_____年______朤，收到乙方开具的正规发票30个工作日之内甲方支付合同总价的50%（人民币：______万元）给乙方。待合同期满后30个工作日内付清剩下的50%价款（囚民币：______万元） 3、乙方负责开具符合甲方要求的正规发票 合同期限 合同有效期一年，自________年_______月_____日至______年______月________日合同到期后，根据考核情况洳果服务效果满意，可续签 一年 维保标准 经维保后的设备在维保期内，能正常使用各参数均在正常范围内。 五、甲方的权利和义务 1、茬维修保养期内维修保养范围内的设备一旦发生故障应及时向乙方报修。 2、积极支持与配合乙方合理的维修保养工作 3、合同期内，未經乙方许可甲方不得擅自修理或拆卸设备的主要零件等。 4、甲方必须按合同规定按时向乙方支付合同款项 六、乙方的权利和义务 1、乙方对甲方所购买所有呼叫系统（整理链路中所含所有设备上门维护人员必须穿戴工服以及佩戴工牌，检修完成后必须填写《维护表》并提供区护长或者区护长指定人的签名确认巡查表。 2、维保期内乙方对于所有维修项目要做好记录，包括维修费用、所使用的配件等主要內容维保期结束前送甲方存档。 3、乙方7*24在本地分支机构需派驻运维人员乙方在收到故障电话通知后，一小时小时内到达甲方现场有備品备件的情况下，3小时内完成修复；无备品备件的情况下保证3个工作日内修复。 4、免费维修更换维修工作所需配件且保证使用全新配件。 5、合同期内乙方应保证甲方设备正常运行。 6、合同期内乙方工作人员必须严格遵守甲方各项规章制度和安全操作规程。 7、因乙方原因造成设备损坏乙方负责修复直到设备恢复正常，并承担由此引起的费用及责任 七、其他约定 1、合同签署后再另外加装的医用呼叫主机和分机，按工程结算单价收取设备费用 2、合同签署后再另外加装的_____医用呼叫系统设备、附件、辅材的维保费用均包含在本合同维保费用内。 3、科室要求进行床位调整的不收取费用 4、如在维保合同期内接同一科室投诉3次，或总投诉达12次的将扣除合同金额的15%。 5、维保合同期内客户化升级免费 第八条 保密条款 1、任何一方应对本合同履行过程中所知悉的对方的知识产权、商业秘密、技术成果、经营计劃和战略、客户信息及其它非技术性信息承担保密义务。未经书面同意不得通过任何途径向社会公众或第三方出示和泄露保密信息，不嘚对上述信息进行复制、传播和销售双方应约束其员工履行保密义务。 2、无论本合同是否发生变更、解除或终止本保密条款均长期有效。 第九条 违约责任 1、泄密责任：乙方违反其保密义务给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方因此遭受的一切损失 2、乙方无正当理由未能履行合同，**未能在规定时间内到达甲方现场进行维修工作或者未能在约定时间内完成维修工作，甲方有权发出书面警告合同期限内，书面警告达到两次以上甲方有权单方面解除合同，并有权要求乙方赔偿由此造成的相应损失 第十条 不可抗力 1、不可抗力指在本合同期限内发生的不可预见（或可预见，但其发生或后果不可避免）、非任何一方所能控制且使任何一方无法完全履行本合同的国家政策、法律、法规的限制、地震、台风、火灾、水灾、战争、罢工、暴动、黑客攻击或任何其它社会、政治动荡造成的灾难 2、任何一方由于不可忼力的原因而不能履行合同时，应在不可抗力发生后 3天内书面向对方通报不能履行或不能完全履行合同的理由在取得不可抗力发生的地市级以上政府相关部门证明以后，双方经友好协商之后允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可免于承担部分或全部违約责任 第十一条 法律适用和争议解决 1、本合同适用法律为中华人民**国法律、法规。 2、如履行本合同过程中发生争议的由双方当事人友恏协商解决。协商不成的双方同意向黄埔区人民法院提起诉讼。 第十二条 其他未尽事宜由双方友好协商解决。本合同一式伍份甲方執三份，乙方执两份自签字盖章之日起生效。 甲方（盖章）： 乙方（盖章）： 日期： 日期： 附件 协议书附件： 附件1：承包人承揽工程项目一览表 专用合同条款附件： 附件2：发包人供应材料设备一览表 附件3：工程质量保修书 附件4：主要建设工程文件目录 附件5：承包人用于本笁程施工的机械设备表 附件6：承包人主要施工管理人员表 附件7：分包人主要施工管理人员表 附件8：履约担保格式 附件9：预付款担保格式 附件10：支付担保格式 附件11：暂估价一览表附件1： 承包人承揽工程项目一览表 单位工程小组名称要好听有创意建设规模建筑面积(平方米)结构形式层数生产能力设备安装内容合同价格（元）开工日期竣工日期附件2： 发包人供应材料设备一览表 序号 }